Договор на заказ мебели

Договор подряда на изготовление мебели


Бесплатная юридическая консультация:

Кому подойдет договор:

  • Подойдет тем, кто собирается заказать изготовление мебели у специалистов, а также специалистам, профессионально выполняющим такие работы.
  • По договору выполняются работы по изготовлению мебели сборно-разборной конструкции.
  • Если кроме изготовления мебели необходимо также ее собрать, то используйте договор подряда на изготовление и сборку мебели.

Оглавление:

  • идентификационная информация о работе, которая выполняется;
  • цена работы или способ ее определения.

Если обе стороны договора — физические лица - предприниматели и/или юридические лица, то в договоре также обязательно должен быть указан срок договора.

Источник: http://smartdoc.ua/document_491_rus.html

Договор на заказ мебели

Документы - типовые договора в формате WORD

Договор на поставку мебели (для "ПП" на укр.)


Бесплатная юридическая консультация:

Договор подряда на изготовление мебели (для "ПП" на укр.)

Спецификация к договору на изготовление кухонной мебели (на укр.)

Спецификация к договору на изготовление шкафов купе (на укр.)

Договор по дизайн-проекту (для "ООО" на рус.)

Договор по дизайн-проекту (приложение для "ООО" на рус.)


Бесплатная юридическая консультация:

Договор по дизайн-проекту (для "ЧП" на рус.)

Источник: http://gidmaster.info/poleznosti-dogovor-text_1

Договор на изготовление мебели.

В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели. Вне зависимости от того работаем мы с физическим или юридическим лицом.

Зачем нужен договор на изготовление мебели?

Наличие такого договора защищает интересы заказчика и исполнителя в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. Мы всегда действуем в рамках «Закона о Защите Прав Потребителей» и наличие подписанного договора на производство мебели упрощает соблюдение этого закона в случае возникновения спорных вопросов.

Следует, однако, заметить, что в нашей компании придерживаются принципа: «покупатель всегда прав», поэтому мы всегда идем навстречу нашим клиентам (если это возможно) при разрешении спорных вопросов связанных с изготовлением, доставкой, установкой и дальнейшим обслуживанием произведенной мебели.


Бесплатная юридическая консультация:

Заказывая мебель в Архангельске у нас, вам обязательно предложат подписать договор на изготовление мебели. Вы можете познакомиться с его текстом ниже. Если вы будете заказывать мебель в другой компании, у знакомого лица или родственника, которые предлагают обойтись без договора, то можете взять за основу наш договор изменить его и предложить продавцу. Если он не согласится, то лучше не рисковать своими нервами, деньгами и временем, а выбрать другую компанию.

Образец договора на производство мебели.

Представляем вашему вниманию образец договора на заказ мебели, на примере изготовления шкафа-купе. Это типовой образец договора. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда устанавливаются индивидуально для каждого заказа. Общаясь с нашим мастером во время встречи и по телефону, вы обязательно обговорите с ним все нюансы, связанные с оплатой и сроками изготовления мебели. И все они будут отражены в договоре на заказ. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вы всегда получите исчерпывающую консультацию от нашего специалиста.

Договор

01 января 2011г.

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Третьяков А.Н., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия XX № XXXXXXXXX от 01.01.01, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору.


Бесплатная юридическая консультация:

1.2. Наименование производимой продукции: *ШКАФ КУПЕ Конфигурация и размеры указаны в приложении.

2. Цена договора и условия оплаты

2.1. Цена договора производимой продукции составляет(Двадцать одна тысяча) рублей.

2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление(Семнадцать тысяч четыреста) рублей, Доставку 600 (Шестьсот) рублей, и Монтаж продукции(Три тысячи) рублей.

2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Форма оплаты - Предоплата(Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора. - Оставшаяся сумма в размере(Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ.


Бесплатная юридическая консультация:

3. Обязанности сторон

3.1. «Исполнитель» обязан произвести продукцию в строгом соответствии с заказ – нарядом, заверенным «Заказчиком». «Исполнитель» не проводит работы по устранению дефектов помещения и строительных недоработок «Заказчика».

3.2. Изменения проекта согласуются «Заказчиком» в письменном виде.

3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» предоплаты согласно п.2.4. настоящего договора.

3.4. Срок изготовления продукции составляет 10 рабочих дней с момента предоплаты.

3.5. Доставка и монтаж продукции производится в любое удобное для «Заказчика» время, в течение 7 рабочих дней после истечения срока изготовления.

3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин «Заказчик» не может осуществить приём продукции для доставки и монтажа, он обязан уведомить об этом «Исполнителя» в письменном виде для установки новых сроков.


Бесплатная юридическая консультация:

3.7. Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в собранном виде на объекте «Заказчика» и оформляется Актом.

3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 1 год. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации.

3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение установленных сроков согласно ФЗ ОЗПП ст.29 п.6.

4. Штрафные санкции

4.1. В случае нарушения сроков изготовления, доставки или монтажа (п. 3.4, п.3.5) «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от цены изготовления, доставки или монтажа за каждый день задержки.

4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны «Заказчика» последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного договора затраты (ст. №32 «Закон о защите прав потребителей» №212-ФЗ от 17.12.1999г.)

4.3. В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 3% суммы окончательного платежа за каждый день задержки.

Бесплатная юридическая консультация:

5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения условий последнего связано со стихийными бедствиями, военными действиями, действиями правоохранительных органов.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за обязательства «Заказчика» перед третьими юридическими и физическими лицами.

6.3. Срок действия договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и окончания взаиморасчётов.

6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.arhangelsk-mebel.ru/dogovor-na-izgotovlenie-mebeli.php

Типовой договор на изготовление мебели

Типовой договор на изготовление мебели № ______ "____"________2013г.

Сторонами настоящего договора являются:

Исполнитель индивидуальный предприниматель, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации за №.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий:


Бесплатная юридическая консультация:

1.2. Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком, данные отмечаются в Эскиз-заказ, которая является частью данного договора и, в соответствии с которой производитель выполняет заказ.

[1.2.1. Размеры изделий предоставлены заказчиком (см. п.6.2.1 настоящего Договора).]

1.3. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет : __________________________ руб.


Бесплатная юридическая консультация:

2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере 70% от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет ________________________ руб.

2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет __________________ руб. и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

3. Срок изготовления и доставки изделия

3.1. Срок изготовления изделия ________ рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2. настоящего Договора.

3.2. Доставка и установка производится в течение ________ дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется.


Бесплатная юридическая консультация:

3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.

4. Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется.

4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется). Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору.

4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия.


Бесплатная юридическая консультация:

4.1.3. Оформить Эскиз-заказ на основании произведенного замера и согласованного дизайна.

4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ.

4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.

4.1.6. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия.

4.2. Заказчик обязуется.


Бесплатная юридическая консультация:

4.2.1. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заказ на изготовляемое изделие и его стоимость.

4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие.

4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в пункте 2.3 настоящего договора.

5. Порядок доставки, установки и приемки изделия


Бесплатная юридическая консультация:

5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: _____________________________________________________________________

5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору.

5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком.

5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.

5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.


Бесплатная юридическая консультация:

5.5. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.

5.6. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.

6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).


Бесплатная юридическая консультация:

6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).

6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 (пп.3.1, 3.2) настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.

6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.


Бесплатная юридическая консультация:

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами - участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

8. Условия расторжения и изменения договора


Бесплатная юридическая консультация:

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

8.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его подписания на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

8.4. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается.

8.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.


Бесплатная юридическая консультация:

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.3. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

реквизиты сторон :

ИП Канипов О. Л адрес:_______________________

юр. адрес ул. Курская 1 подпись:____________________

Источник: http://pandia.ru/text/78/492/91689.php

Образец договора на изготовление мебели

Договор на изготовление мебели

В данном разделе вы сможете ознакомится с договором, который мы подписываем с клиентом перед тем как принять заказ. Пункты такие как предварительная оплата (70 %), сроки изготовления(14 дней) и некоторые другие могут незначительно меняться. Договор подписывается в двух экземплярах. Со стороны исполнителя (Мебельарт) перелагаются реквизиты, подпись директора и печать. Так же по требованию клиента ему предоставляются копии документов и сертификаты качества материала и фурнитуры.

Договор Подряда №____от __________ 2015 г.

СПД ……. Д.М, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (Приложение 1), в дальнейшем «Мебель».
  2. Исполнитель обязуется изготовить и передать Заказчику в собственность Мебель согласно разработанного и утверждённого дизайн проекта, в количестве и ассортименте в соответствии с эскизом (Приложение 1)и спецификацией (Приложение 2) являющимися неотъемлемой частью данного договора, а Заказчик оплатить и принять мебель.
  3. Исполнитель обязуется выполнить дополнительные услуги: доставка, монтаж, установка

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1. Общая сумма договора, ( цена изготовления, фурнитуры и комплектующих, включая доставку) является договорной и составляет ________________ грн.(_____________________________________________________________________________________________________________гривны), Оплата производится Заказчиком путем внесения денег в кассу исполнителя.

2.Заказчик, в момент подписания Договора, вносит предоплату 70 % от обший суммы Договора, что составляет_______________грн_____________________________________________________________________________________________(гревны), оставшиеся 30 % в размере _____________грн____________________________________________________________________________________________(гривны) вносятся Заказчиком в день доставки мебели.

3.В случае изменения размеров мебели или условий установки общая стоимость мебели может измениться. В таком случае договор должен быть переоформлен в части обшей стоимости.

3. СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ мебели

1. Исполнитель обязуется изготовить мебель в течении 25 рабочих дней и смонтировать её на месте установки в течении 10 рабочих дней.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

1. Исполнитель доставляет мебель по адресу: _________________________________________________________________________, в согласованное сторонами время. В случае отсутствия Заказчика или его представителя, или в случае невозможности другим путём попасть на место монтажа мебели по выше указанному адресу в согласованное время, Исполнитель составляет соответствующий акт. Все последующие рейсы транспорта по доставке мебели оплачиваются Заказчиком дополнительно перед доставкой, а сроки установки изготовленной мебели, устанавливает исполнитель в соответствии с внутренним графиком работ.

2. В случае самовывоза готовой мебели, заказчик обязуется вывезти мебель в течение 2-х дней с момента Его оповещения по телефону со склада Исполнителя.

5. УСТАНОВКА МЕБЕЛИ

1. К моменту доставки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

- помещение должно быть очищено от строительного мусора;

- старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

- выполнены сантехнические работы (старая мойка и ее крепежи должны быть сняты, водопроводные и канализационные трубы подведены и заглушены), электромонтажные работы (проведена проводка, установлены коробки для розеток, проведено освещение и электричество 220В);

- полы и стены должны быть накрыты бумагой или твёрдым картоном, для предупреждения повреждения их поверхности;

- мягкая мебель, должна быть накрыта и защищена от случайного загрязнения;

- температура воздуха в помещении должна быть в пределах от +10 до +25 град.С;

- относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 45 до 75 %.

2.Установка производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

- должны быть установлены окна и межкомнатные двери;

- полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 градусов;

- стены, полы и потолки должны быть выровнены, и составлять между собой угол 90 градусов;

- стены должны быть приспособлены для крепления мебели;

- на время проведения работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные, убраны мелкие декоративные элементы и цветы.

3.При установке мебели в неподготовленном или плохо подготовленном помещении допускаются отклонения от первоначальной конструкции, оговоренной в договоре и эскизе (Приложение№1)т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом, несоответствие длины столешницы, стеновой панели и корпуса первоначальным размерам. После установки мебели, Исполнитель, совместно с Заказчиком, принимает решение по факту дополнительных работ, по устранению проблемных вопросов возникших по вине той или иной стороны. В случае невозможности установить мебель в данном помещении, возникших не по вине Исполнителя, Исполнитель может отказаться от выполнения монтажа, возвратив Заказчику оплаченную им сумму за установку.

4.Установка мебели не включает в себя сантехнические, электромонтажные работы, а также работы по подключению плит, духовок и другой бытовой техники. Подключение бытовой техники, приобретенной Заказчиком вместе с мебелью, осуществляют сервисные центры на основании своих расценок. Подключение встроенной подсветки в готовом изделии к общим электролиниям, осуществляется силами заказчика, с привлечением квалифицированных специалистов.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

  1. Качество мебели должно соответствовать требованиям государственных стандартов и представленным образцам, а также этическим нормам и эстетическим требованиям.
  2. В случае выявления, при контрольном обмере, недопустимой кривизны стен, неровностей пола и стен, не прямоугольность смежных стен или стен и пола Заказчик обязан устранить их за свой счет. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за качество установки мебели ( появление зазоров и щелей между мебелью и стеной, полом или потолком, установка в уровень и т.д.).
  3. Технология изготовления изделия определяется изготовителем. Наличие видимых элементов крепежа: заглушек, стяжек, технологических отверстий на корпусах и фасадах изделий, определяется изготовителем согласно технических требований к конструкции. Данное обстоятельство определяется техническими правилами изготовления мебели и финансовым ценообразованием стоимости фурнитуры, отображённым в заказе, и соответственно не может быть причиной рекламации. Особенное расположение элементов крепежа, если это не нарушает технологию изготовления изделия и влияет на его внешний вид, отражено на эскизе. Незначительные отклонения текстуры и цвета материала изделия от образца могут иметь место, в силу производственных тонкостей изготовления и не могут быть причиной рекламации. Обычно не видимые (не лицевые) поверхности изделия имеют вид соответствующий технологии изготовления, если иное не отражено на эскизе.
  4. Исполнитель предоставляет гарантию на изготовленную им мебель сроком 18 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и ухода за мебелью, а именно:

- уход за мебелью производится специальными моющими средствами, предназначенными для разных видов материалов, согласно инструкции этого средства.

- уход за мебелью производится мягкими материалами, без применения абразивных средств и жёстких поверхностей.

- не допускается прямое воздействие воды на открытые участки и стыки в изделии, если они не обработаны специальными средствами, согласно технических норм завода производителя.

  1. Срок службы мебели определяется качеством фурнитуры производителя, которого выбрал Заказчик в виду своих финансовых возможностей и составляет не менее 5 (пяти) лет.
  2. Гарантийные сроки на бытовую технику устанавливаются в соответствии с их паспортными данными.
  3. При доставке и установке мебели не специалистами фирмы Исполнитель не несет ответственности за качество мебели и качество установки.
  4. Гарантия не распространяется:

- на механические повреждения (удары, сколы, вмятины, царапины на поверхности столешниц, корпусов, фасадов, профилей и т.д.);

- на вздутие, отслоение пленки, пятна на столешнице, корпусах или фасадах после заливания их водой, реактивами или термического воздействия;

- на повреждение стеклянных изделий (стекла, витражи, зеркала)

- на расходные материалы (лампочки и т.д.);

- на фурнитуру и комплектующие, приобретенные Заказчиком самостоятельно;

- при нарушении правил эксплуатации (изделие нельзя бить, резать, ломать, заливать водой, поджигать, использовать химические и радиоактивные элементы, другое).

7. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

  1. Приемка мебели производится Заказчиком по комплектации согласно эскиза (Прил.1) и спецификации (Прил.2) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт приема-сдачи.
  2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности только после подписания сторонами акта приема-сдачи мебели. До подписания данного акта, все права собственности на данное изделия находятся у Исполнителя.
  3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установке мебели при ее приемке вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте приема-сдачи и небыли устранены Исполнителем.
  4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания акта приема-сдачи в течение 14 (четырнадцати) дней с даты изготовления по настоящему договору, мебель считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок, с переходом права собственности и всех рисков к Заказчику с момента даты изготовления.
  5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при ее приемке подлежат устранению в течение 20 (двадцати) дней с момента письменного уведомления Исполнителя.
  6. В случае не мотивированного расторжения настоящего договора, на любом этапе изготовления мебели с момента подписания настоящего договора, Исполнитель оставляет за собой право требовать с Заказчика возмещения понесённого ущерба по факту упущенной прибыли и понесенных затрат, а также не возвращать в части или полностью внесённую заказчиком предоплату. Домыслы, умозаключения и изменения личностного отношения к жизненным ситуациям, не являются причиной обоснованного расторжения настоящего договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, установленную законодательством Украины и данным договором.
  2. Заказчик может отказаться от исполнения договора до сдачи ему мебели, только письменно известив об этом Исполнителя.
  3. За задержку изготовления мебели Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% от цены выполнения работы за каждый день просрочки, но не более 30%стоимости работы.
  4. В случае задержки Заказчиком окончательного платежа более чем на 2 (два) дня от определенного настоящим договором он выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,3% от стоимости заказа за каждый день просрочки но не более 30% от стоимости работ.
  5. В случае задержки вывоза мебели по вине Заказчика более чем на 2 (два) дня от определенного настоящим договором с него взимается плата за хранение в размере 250 (грн.) гривен за каждый день задержки.
  6. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если причиной тому послужили наводнение, землетрясение, пожар, эпидемия и другие естественные катастрофы, или военные действия, действия правоохранительных органов, связанные с проведением проверок действия предприятия или вмешательства в личную жизнь Заказчика, а также введенные в стране новых законов, препятствующих выполнению работ.

2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения его условий обеими сторонами. Договор считается исполненным после подписания сторонами акта приема-сдачи мебели.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. После подписания договора стороны не имеют права вносить изменения, кроме тех, которые возникли после контрольного обмера и являются производственно-технической необходимостью. В исключительных случаях эскиз проекта может быть пересмотрен. В таком случае договор должен быть оформлен заново.
  2. Любые изменения, дополнения к настоящему договору осуществляются только по письменному соглашению обеих сторон.
  3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
  4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним должны разрешаться, по возможности, путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, спорные вопросы передаются в суд по месту нахождения ответчика и разрешаются в установленном законом порядке
  5. Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источник: http://mebelart.kiev.ua/dogovor

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

Автор документа

  • E-mail:

Информация к документу

Договор на изготовление – довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление. Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование. В частности, данный вид договора регулируется главой 37 ГК РФ, которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор?

Особенности составления документа

Предмет договора на изготовление

По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица.

Некоторые особенности

При выполнении работ исполнитель использует свои средства и материалы. Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.

Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком.

Важно! На основании данного договора право собственности на результаты работы приобретает заказчик, а не исполнитель.

Что нужно предусмотреть

В договоре на изготовление необходимо чётко указать предмет, который исполнитель должен изготовить.

Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы. В этом случае они считаются неотъемлемой частью договора, а исполнитель должен выполнить работу в соответствии со схемами и эскизами.

На практике очень часто компании, которые предоставляют услуги изготовления определённых предметов, имеют разработанные каталоги и экземпляры. При заказе предмета из каталога, окончательный результат должен полностью соответствовать ему.

Важно! при заключении договора особое внимание необходимо обратить на сроки осуществления работы.

При этом существует несколько сроков:

  • срок изготовления предмета заказа;
  • срок уведомления заказчика о готовности заказа;
  • срок доставки.

Все вышеуказанные сроки необходимо согласовать и предусмотреть в договоре.

В некоторых случаях, учитывая специфику заказа, может потребоваться не только доставка, но и установка предмета. Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы.

Важно! При приеме заказа необходимо подписать акт приема-сдачи, в котором указывается время и место осуществления приема.

Если результаты работы не соответствуют договору или схемам(эскизам), то об этом указывается в акте приема-сдачи работы. В данном документе также необходимо указать недостатки, если таковые имеются.

В тексте договора необходимо указать также гарантийный срок, если таковой имеется.

Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание при заключении договора, это – размер оплаты исполнителя. Данная сумма складывается не только из стоимости изготовления предмета, но и из стоимости доставки и осуществления монтажных работ.

Важно! При определении размера оплаты необходимо учитывать тот факт, что данная сумма считается доходом исполнителя с точки зрения налогового законодательства и облагается налогом.

Заполненный образец документа

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) №

г.______________ «___»_____________ 201__г.

______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора. Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км. Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

  • передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
  • неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

  • нарушение сроков оплаты.
  • неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Источник: http://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF_%D0%BC%D0%B5%D0%B1_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Договор на заказ мебели

На изготовление мебели по заказу №___

г. Ростов-на-Дону «__» _________ 2011 г.

МК «Массмебель» (ИП Ионов А. Е.), именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ОГРН №11 с одной стороны, и ___________________________________________________________,именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю мебель (далее «товар») надлежащего качества и в комплектации, соответствующей Заказу Покупателя.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить товар согласно оформленному Заказу и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2. Порядок оформления Заказа

2.1. Заказ направляется ПокупателемПоставщику по электронной почте.

2.2. Заказ считается принятым после внесения Покупателем на расчетный счет Поставщика предоплаты в размере 100% от стоимости товара.

Материал: ДСтП класса Е1 ("SuperE"), фурнитура: еврики стандартные, ключ, петли. Ящик для белья крепится на петли (все отверстия будут уже готовы). Дно кровати поднимается вверх по длинной стороне. Под ним: емкость размером 260 на 800 на 1500мм.

Размер кровати: 1850мм на 810мм. высота спального места — 300мм.

Стоимость: —руб.

Адрес доставки: __________________________________________________________________

3. Срок и порядок поставки товара

3.1. Изготовление товара осуществляется Поставщиком в течение 7 рабочих дней после принятия Заказа, если в нем не оговорено иное.

Договор на изготовление мебели

Доставка в адрес Покупателя производится Поставщиком за счет Покупателя. Стоимость и условия доставки согласуются с Покупателем при приеме Заказа.

4. Права и обязанности сторон

4.1. При получении товара Покупатель подписывает накладную на товар.

4.2. В случае наличия у Покупателя претензий к внешнему виду и комплектации товара, Покупатель отражает в накладной выявленные недостатки.

4.3. Покупатель не позднее 3 дней с момента подписания накладной может сообщить о претензиях к комплектности и внешнему виду товара Поставщику по электронной почте.

4.4. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки, возникшие по вине Поставщика, или соразмерно уменьшить цену по согласованию сторон

5.1. Покупатель оплачивает полную стоимость товара после выставления счета Поставщиком.

5.2. В течение семи дней с момента поступления денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика, Поставщик обязан отправить товар в адрес Покупателя.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в электронном виде. Договор считает подписанным и вступает в силу с момента внесения Покупателем оплаты за товар и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Источник: http://gragdanskii-advokat.ru/dogovor-na-zakaz-mebeli/